设为首页收藏本站

今日金乡网|金乡论坛-中国浙江温州苍南县金乡镇炎亭灵溪龙港大渔石砰政府社区

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
家庭管道疏通维修服务类:管道疏通、下水道堵塞清理、马桶阻塞疏通等 手机:15858773326 广告招租qq:1102496818
广告招租 广告招租qq:1102496818 短途包车/散装货运/代驾
联系电话:13587619131
金达峰炒米 始创于1910年
北门店:温州苍南县金乡镇吴衙街68号(北门同春酒厂边)
厂址:温州苍南县金乡镇环城东路88-11号
销售热线:0577-64566886 13958722864 13758884828
<小城故事>美食 饮茶 聚会 订座电话:64567797 广告招租qq:1102496818
查看: 546|回复: 2

[本地杂谈] 西门石板路又拆了,大家怎么看

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2017-8-11 14:02:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
说路不平,现在重新铺平一点。然后把拆下来的石头重新建城用。大家怎么看待这个问题?
  • TA的每日心情
    萌哒
    2017-7-14 11:02
  • 发表于 2017-8-11 14:29:50 | 显示全部楼层
    扰民伤财,又要西门人自己买单。。。。

    该用户从未签到

    发表于 2017-8-11 21:43:26 | 显示全部楼层
    本帖最后由 金乡的人 于 2017-9-5 08:45 编辑

        据苍南金乡西门大街两边有民众反映该工程是一起“石材质量”问题引起的严重的“人为”事件,由于监管不力“失职、失责”,关键敏感问题是,“明知”将不合格不合规与“样品”严重“不符”瑕疵的伪劣石材为何要“强行””继续”铺设路面???从而导致的该路面半年后的今天不得不“全部返工重建”,造成重大经济损失约140多万元,也给民众生活带来不该的不便,故此,民怨极大,其背后隐藏着什么“玄机”你懂的!对发生在基层群众身边的违纪违法事件,应于追责。

        其间已有很多民众对路面石材提出过反映并“遭”质疑。2016年西门大街天灯巷口处施工现场,有1位林姓老人当场反映该“石材质量问题时,却反“被”村委林某某,在光天化日下且在广大“民众眼前”,公然将其推倒的“恶劣行为”,其行为在民众中造成极坏影响,涉嫌严重的违纪违法行为。这又是“全国文明村”金乡五一村的“绝无仅有”的再一个工程“特色”。正在关注中......详情请看《告市民书》中的广大民众客观公正的《评论与呼声》


        因承包人原因导致的返工责任由承包人自行承担

    案情简介:
    朝阳公司与建业公司签订建设工程施工合同,约定由建业公司承包建设朝阳公司办公楼工程,合同总价700万元。施工期间,朝阳公司发现建业公司使用的水泥标号与设计要求不符,遂要求建业公司返工重建。工程竣工验收结算时,建业公司报价780万元,将返工工程量涉及的80万元也计算在工程造价内,朝阳公司拒绝支付,建业公司向法院提起诉讼。
    法院审理:
    建业公司使用不符合工程设计标准的建筑材料,朝阳公司有权要求其返工重建,由此造成返工的工程量,朝阳公司有权不予计量。法院遂判令朝阳公司支付工程款700万元,并驳回建业公司要求支付返工工程量涉及80万元的诉请。
    律师评析:
    一、《合同法》第281条规定“因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任。”本案中,建业公司使用不符合工程设计标准的水泥材料,故朝阳公司有权要求其返工重建。
    二、财政部、建设部《建设工程价款结算暂行办法》第13条规定“对承包人超出设计图纸(含设计变更)范围和因承包人原因造成返工的工程量,发包人不予计量。”故本案中,涉及到80万元的返工工程量责任应由建业公司自行承担,因此,法院的判决是正确的。
    A7D72E08E6DEF2F9920C6B469C6EAB5E.jpg
    FCFF13039B40100E40C2C3D2871B2335.jpg
    D7E9E73AFA0DF014D3DB96EE3A9498FE.jpg
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    本版积分规则

    Archiver|手机版|小黑屋|今日金乡网|金乡论坛--金乡唯一的官方论坛 ( 浙ICP备14007575号  

    GMT+8, 2017-9-22 14:07 , Processed in 0.170443 second(s), 30 queries .

    Powered by Discuz! X3.2

    © 2001-2013 Comsenz Inc.

    快速回复 返回顶部 返回列表